Договор купли продажи сплит системы образец

Договор купли продажи кондиционера – Юридический ликбез

Договор купли продажи сплит системы образец

Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что касается сроков, то они предусмотрены отдельным пунктом договора.

Образец типового договора купли-продажи кондиционера

Покупка и продажа кондиционера осуществляется путем оформления типового договора купли-продажи оборудования. Чтобы правильно составить договор, следует проконсультироваться по данному вопросу с опытным юристом.

Договор включает в себя следующие данные:

  • следует указать сведения о продавце оборудования, это касается и покупателя. В обязательном порядке указываются контактные данные участников сделки;
  • дата и место заключения сделки;
  • предмет договора;
  • стоимость. Здесь важно прописать конкретную сумму, которую в обязательном порядке и должен передать покупатель. Стоит прописать и особенности и сроки оплаты;
  • порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно;
  • ответственность сторон. Каждая сторона должна ознакомиться со всеми условиями договора;
  • важно указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут внесены в договор, то осуществляется его подписание сторонами.

Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие.

Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Существенные условия договора купли-продажи кондиционера

Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру. Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере.

Здесь следует прописать, что продавец передает оборудование в собственность покупателю, в случае необходимости можно указать и выполнение монтажных работ.

Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату.

Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества.

Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Помимо суммы нужно прописать и особенности оплаты, ведь это может быть рассрочка платежа, предоплата. Сюда нельзя не отнести и сроки, тип оплаты.

В тех случаях, когда договор предусматривает монтаж или иные работы, то следует определить их стоимость.

Важно понимать, что если будут нарушены те или иные пункты договора, то в будущем и покупатель и продавец могут столкнуться с лишней головной болью. Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники.

Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Дополнительные условия по договору купли-продажи кондиционера

  • важно понимать, что в договоре следует указать момент его вступления в силу;
  • это касается и срока действия договора, порядка внесения различных изменений;
  • список необходимых документов, сюда входит техническая документация на оборудование, различные сопроводительные документы;
  • действия в спорных, форс-мажорных ситуациях, которые на практике возникают довольно часто.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем. Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре.

Продавец может продать исключительно, то оборудование, которое находится в его собственности. На практике можно замечать иные ситуации, когда продается арендованное оборудование. Сюда можно отнести и оборудование, на которое были наложены различные ограничения, они в свою очередь препятствуют его продаже.

Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной. Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать.

Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется, но если этого желают участники сделки, то заверить соглашение можно у нотариуса.

Источник: https://digivi-cctv.ru/dogovora/dogovor-kupli-prodazhi-kondicionera-obrazec

Договор продажи и установки кондиционеров образец

В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору 8.2.

При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.

1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 8.4.

Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

Источник: https://pravolikbez.com/dogovor-kupli-prodazhi-konditsionera/

Договор купли продажи кондиционеров

Договор купли продажи сплит системы образец

Покупка и продажа кондиционера осуществляется путем оформления типового договора купли-продажи оборудования. Чтобы правильно составить договор, следует проконсультироваться по данному вопросу с опытным юристом.

Договор включает в себя следующие данные:

  • следует указать сведения о продавце оборудования, это касается и покупателя. В обязательном порядке указываются контактные данные участников сделки;
  • дата и место заключения сделки;
  • предмет договора;
  • стоимость. Здесь важно прописать конкретную сумму, которую в обязательном порядке и должен передать покупатель. Стоит прописать и особенности и сроки оплаты;
  • порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно;
  • ответственность сторон. Каждая сторона должна ознакомиться со всеми условиями договора;
  • важно указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут внесены в договор, то осуществляется его подписание сторонами. Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие.

  • важно понимать, что в договоре следует указать момент его вступления в силу;
  • это касается и срока действия договора, порядка внесения различных изменений;
  • список необходимых документов, сюда входит техническая документация на оборудование, различные сопроводительные документы;
  • действия в спорных, форс-мажорных ситуациях, которые на практике возникают довольно часто.

Договор купли-продажи оборудования

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [вписать нужное], в течение [значение] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

Перейти  Как правильно подать заявление на алименты

2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течении месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.

Источник: https://imdbmedia.info/tipovoy-obrazets-dogovora-kupli-prodazhi-konditsionera/

Договор купли продажи кондиционера образец

Договор купли продажи сплит системы образец

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора, (Приложение № 1). 1.4. Заказчик обязуется принять и полностью оплатить выполненную работу. 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, согласованной сторонами и оформленной протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1). Статья 3. Обязательства Заказчика 3.1.1.

Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ: — строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа автотранспорта, сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ — утвержденную проектную документацию, в том числе электрическую схему подключения.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП. 3.1.3.

Образец договора купли-продажи оборудования

Обязательно в нем должно быть указано лишь несколько условий: предмет договора, наименование товара и его количество.

При составлении договора купли-продажи оборудования основные ошибки возникают вследствие невнимательности сторон, игнорирования обстоятельств либо двоякой трактовки условий.

Преамбула договора: от имени одной из сторон действует

Договор купли продажи кондиционеров

За неосновательный отказ или уклонение от оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.

Законами подчас устанавливаются на этот случай лимиты, к примеру, предприниматель не сможет отказать в договоре потребителю услуги или товара.

Несогласие обжалуется в суде иском об обязывании подписать договорное соглашение.

К моменту начала монтажа Покупатель обеспечивает наличие в месте монтажа Товара (далее — «Объект»), строительных материалов и инструмента согласно перечням, указанным в Приложениях к настоящему №3 и №4 соответственно.

6.2.

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной акта приема-сдачи оборудования.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 4.2.

Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ. 4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке/английском языке (ненужное исключить).

4.4.

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники. Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем. Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре. Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной.

Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать. Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется,

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

Договор купли продажи сплит системы образец

Данная сделка заключается в письменной форме между Заказчиком – владельцем оргтехники и Исполнителем – фирмой специализирующейся на ремонте данного оборудования.

Предмет договора – разовое техническое обслуживание Исполнителем оборудования Заказчика, который обязуется произвести оплату предоставленных услуг.

Перечень предоставляемого Заказчиком оборудования составлен в Приложении к договору.

Сторонами оговариваются и вносятся в договор:

  • адрес, по которому будет осуществляться техническое обслуживание оборудования;
  • время и дни, в которые Исполнитель может беспрепятственно производить осмотр и ремонт оборудования;
  • стоимость обслуживания;
  • порядок разрешения споров;
  • срок действия, условия и порядок расторжения договора.

Сделкой предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, а также обязанности сторон.

Особые условия

Положения, которые не предусмотрены данным договором, регулируются Гражданским Законодательством РФ. Согласно условиям сделки, участники сделки не могут передавать свои обязанности третьим лицам, не получив на то письменного согласия второй стороны.

Договор составляется в двух, одинаковых по силе экземплярах, и вступает в силу после двустороннего подписания.

Необходимым условием является достоверное внесение сторонами своих юридических адресов и банковских данных.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

  • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».
  • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2.Заказчик обязуется:

  • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
  • по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
  • по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
  • предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
  • предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
  • принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.

Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочих дня до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

Договор на установку кондиционера

Наша компания осуществляет установку кондиционеров в Москве и Подмосковье по выгодным ценам. Мы гарантируем качественное и быстрое выполнение всех работ в соответствии с установленными правилами и требованиями.

В нашем штате работают только высококвалифицированные специалисты, которые обладают богатым опытом работы и знают все нюансы установки кондиционеров. Также у нас работают профессиональные промышленные альпинисты, которые помогут выполнить монтаж кондиционеров в труднодоступных местах.

  • Позвонить нам по телефону 8(495)648-63-85
  • Договориться о вызове мастера на удобный для вас день и время
  • Мастер приедет к вам на дом в оговоренное время и произведет все работы

Статья 1. Предмет договора

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: RAS-10NKHD-E4 (q(холод)=2.70kwt;q(тепло)=3.1kwt), RAS-13NKHD-E4 (q(холод)=3.550kwt;q(тепло)=4.100kwt), именуемых в дальнейшем системы. СКВ-1; СКВ-2; на объекте Заказчика по адресу: г.

Москва Вольная ул. д. 4 кв. 90 (далее по тексту «Объект»).

Договор купли-продажи бесплатно: Онлайн Конструктор договоров, образцы

« », в лице . действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель .

действующий на основании Свидетельства, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Продавец обязуется передать в собственность покупателя обусловленное настоящим договором количество товара, а Покупатель обязуется оплатить принять у Продавца и приобретенный товар.

ООО. в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик .

с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ . действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик .

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

Договор купли-продажи — один из древнейших и основополагающих видов договоров в истории человечества. История правового регулирования договора купли-продажи насчитывает уже более четырех тысяч лет.

В современном мире договор купли-продажи не утрачивает своей значимости. Договор купли-продажи каждодневно применяется как предпринимателями в своей деятельности, так и обычными гражданами в повседневной жизни.

Договор купли-продажи кондиционера образец

Устав предоставляет простое определение договорного соглашения.

Под ним понимается соглашение, предоставляющее сторонам обязанности и права. Ответственности из договорного соглашения могут быть такие: выполнить какое-то действие, отдать какое-то состояние, выполнить какую-то работу. Права подразумевают возможность требовать исполнения этих обязанностей другой стороной.

Чаще всего, права и ответственность есть у обеих сторон. Любой волен заключать контракт с кем угодно, и на каких угодно требованиях.

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена.

Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Предмет договора; Сроки и условия поставки и монтажа; Сумма и порядок расчетов; Упаковка, сертификаты и гарантия; Ответственность сторон; Форс-мажорные обстоятельства; Споры и арбитраж; Прочие условия; Реквизиты сторон.

Договор купли-продажи оборудования с условием монтажа.

Образец

_________________________________ . именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________ ______________________________. действующего на основании _____________.

с одной стороны и __________________________ . именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________ _______________. действующего на основании _______________.

Источник: http://ruslanhasanov.ru/dogovor-kupli-prodazhi-kondicionerov-31592/

Договор продажи и установки кондиционеров образец

Договор купли продажи сплит системы образец

В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору 8.2.

При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5.

Образец договора на поставку и монтаж кондиционеров

Специалисты по монтажу заняты гораздо меньше, чем 8 часов в сутки. И многие во время «окон» в рабочем графике готовы поработать дополнительно.

Примерное финансовое обоснование подобной бизнес-идеи выглядит следующим образом:

  • Инструмент – $1650.
  • Образцы кондиционеров для демонстрации покупателям – $3300.
  • Оборудование офиса – $1700 (включая мебель, связь, оформление и покупку оргтехники).
  • Продажа кондиционеров – $650 за единицу.
  • Сервисное обслуживание одного кондиционера – $65 в год.
  • Аренда офиса в 10-15 кв.м. – $250 — $500.
  • Заработная плата менеджеру продаж – $500.
  • Расходы на связь – $100.
  • Реклама – $500 — $650.
  • Услуги монтажников – $100 за 1 установку.
  • Себестоимость кондиционера – $250 — $350.
  • Налоги – $330.
  • Постоянные расходы – $2100.
  • Валовой доход от продажи и установки 1 кондиционера – $230.
  • Продажи (во время сезона) – 15 штук/месяц.

Чтобы начать бизнес по продаже и установке кондиционеров, требуются минимальные стартовые вложения в размере около $15 000. Данная сумма включает в себя следующие пункты:

  • Инвестиции (инструмент, образцы, оборудование) – $6650.
  • Постоянные расходы (минимум на два месяца) – $4200.
  • Деньги на закупку 10 кондиционеров – $3350.
  • Непредвиденные расходы – $800.

Примерная окупаемость бизнеса составит около полугода, что можно рассчитать из приведенных выше данных.

Однако если учесть сезонность бизнеса и открыть фирму в феврале-марте, Вы повысите вероятность того, что бизнес окупится за один сезон. Если Вы решили открыть ателье по пошиву одежды, то, прежде всего, необходимо определиться с его специализацией.

Стартовые вложения в открытие небольшого ателье составят около $15 000. Для открытия бизнеса по переработке пластиковых бутылок вовсе не обязательно строить крупное предприятие.

Стартовые вложения составят около $17 000. Бизнес по пошиву спецодежды отличается от бизнеса в других сферах во многих отношениях.

Минимальные стартовые вложения в открытие производства составят около $15 000.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором. 7.

3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 8.2.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________; 10.2.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

Сторонами оговариваются и вносятся в договор: Сделкой предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, а также обязанности сторон.

Положения, которые не предусмотрены данным договором, регулируются Гражданским Законодательством РФ.

Согласно условиям сделки, участники сделки не могут передавать свои обязанности третьим лицам, не получив на то письменного согласия второй стороны.

Договор составляется в двух, одинаковых по силе экземплярах, и вступает в силу после двустороннего подписания. Необходимым условием является достоверное внесение сторонами своих юридических адресов и банковских данных.

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров (заполненный бланк) 1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование. 1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях. 4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком. 4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни.

Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочих дня до начала проведения конкретных работ.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения. 6.1.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ. 6.2.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

в установленном порядке. 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора. 8.1.

Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ. 8.2.

Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-prodazhi-i-ustanovki-kondicionerov-obrazec-42907/

Юр-адвокат online
Добавить комментарий